Добавить в избранное   Сделать домашней  
 
   
Главная     |     Новости     |     Справка     |     Форум     |     Обратная связь     |     RSS 2.0
НАШИ СПОНСОРЫ
https://partner.credits.ru/scripts/click.php?a_aid=66e9801974bda&a_bid=eb58965d
Личный кабинет
Логин :
Пароль :
» Регистрация
» Напомнить пароль?
Навигация по сайту
Опрос посетителей
Какие образцы документов Вам необходимы

Исковое заявление
Встречный иск
Заявление в суд
Ходатайство
Апелляционная жалоба
Кассационная жалоба
Другой образец документа


Показать все опросы
Архив новостей
Май 2015 (13)
Март 2015 (4)
Июнь 2014 (1)
Март 2014 (3)
Февраль 2014 (1)
Январь 2014 (3)
Правотека 24 часа » Сборник договоров

 

Договор на разработку дизайн проекта

в разделе: Сборник договоров Просмотров: 1198
ДОГОВОР
на разработку дизайн проекта жилого дома




г._______________
"___"_____________20__г.


_____________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и студия дизайна «________________» _________________________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора


Исполнитель обязуется по поручению Заказчика разработать Проект ( Дизайн-проект ) частного дома общей площадью _____ кв.м., расположенной по адресу : ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Объект", а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Цена и общая стоимость работ


2.1 Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________грн.
2.2 Соглашение о договорной цене на выполнение проектных работ по разделенным этапам по Объекту приведено в Приложении 2 настоящего Договора.

3. Порядок и условия оплаты


Оплата работ по настоящему Договору производится Заказчиком по разделенным этапам проектных работ указанных в Приложении №2 в следующем порядке:
3.1 Авансовый платеж в размере ___________ грн. производится в момент подписания настоящего Договора.
По факту выплаты аванса Исполнитель обязуется выполнить работы и предоставить отчет Заказчику в виде документации, согласно описания первого этапа работ в Приложении 2 настоящего договора
3.2 Оплата второго этапа работ производится после согласования и утверждения Заказчиком пакета документов, указанных в Приложении 2 настоящего договора в размере ____________ грн.
3.3 Оплата третьего этапа работ производится после согласования и утверждения Заказчиком пакета документов, указанных в Приложении 2 настоящего договора в размере ____________ грн.


4. Обязанности сторон


4.1 Исполнитель обязуется:
4.1.1 Выполнить предпроектные работы, согласно Приложения 2 настоящего договора с надлежащим качеством и в заранее оговоренные сроки.
4.1.2 Разработать Проект Объекта на основании проведенных предпроектных работ и консультаций с Заказчиком. Объем Проекта указан в Приложении №2 к настоящему Договору.
4.1.3 Информировать Заказчика, по его требованию, о ходе выполнения работ.
4.1.4 Согласовать разработанную документацию с Заказчиком (Приложение 2).
4.2 Заказчик обязуется:
4.2.1 Предоставить Исполнителю существующую документацию об Объекте (план БТИ) а также иную информацию, необходимую для составления проектной документации в течение 7 дней с момента подписания настоящего Договора.
4.2.2 При возникновении у Исполнителя необходимости консультаций с Заказчиком в ходе работ над проектом, провести консультацию с Исполнителем не менее одного раза в неделю (пять рабочих дней), во временной период, удобный для обеих сторон (по предварительной взаимной договоренности). В случае невозможности проведения консультаций более пяти дней срок окончания работ по настоящему Договору отодвигается на соответствующее количество дней.
4.2.3 В течение трех рабочих дней с момента выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору рассмотреть, утвердить и принять документацию и подписать Акт сдачи-приемки работ, согласно п.6.4. настоящего Договора, либо дать письменный мотивированный отказ.
4.2.4 Оплатить Исполнителю произведенные им работы в предусмотренном настоящим Договором порядке.

5. Сроки действия Договора


5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон.
5.2 Работы по настоящему Договору начинаются с момента получения авансового платежа Исполнителем.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при не соблюдении Заказчиком порядка и условий оплаты выполнения проектных работ.

6. Сроки выполнения работ и порядок приемки


6.1. Разработка Проекта производится поэтапно согласно Приложению 2. Общий срок волнения работ, составляет: _____________ рабочих дней с момента начала работ по Договору, определенному согласно п.5.2. Сроком начала работ следующего этапа считается, дата получения Исполнителем оплаты работ по предыдущему этапу.
6.2. Изменение сроков завершения работ возможно по взаимному письменному или устному соглашению Сторон.
6.3. Работа считается завершенной и принятой Заказчиком, а обязательства Исполнителя по данной работе выполненными полностью с момента простановки подписей заказчика на чертежах.
6.4. В случае предоставления письменного или устного мотивированного отказа Заказчика принять работы, Исполнитель составляют протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6.5. В случае неполучения от Заказчика в течение пяти дней с момента уведомления письменного или устного мотивированного отказа принять работы, обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются полностью выполненными.

7. Ответственность сторон


7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. В случае нарушения Заказчиком любого из обязательств, предусмотренных в п.п. 3 и 4 настоящего Договора, сроки окончания работ увеличиваются на срок их задержки, произошедшей по вине Заказчика.
7.2. Ответственность Исполнителя:
7.2.1. За несвоевременное окончание работ по выпуску проектной документации, Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% (одна десятая процента) от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от общей суммы Договора.
7.2.2. Исполнитель не несет ответственность за качество выполнения работ строительной организацией, а также какие-либо действия выполняемые строительной организацией, если эти действия выходят за рамки проектной документации, перечисленной в Приложении 2 настоящего Договора или дополнительными соглашениями к нему, а также неоплаченные Заказчиком.
7.2.3. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик самостоятельно произведет работы на Объекте.

8. Форс-мажор


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, блокады, эмбарго на экспорт и импорт или иных обстоятельств, если эти обстоятельства не зависели от воли и вины Сторон и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения обязательств увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обстоятельства.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, должна немедленно известить о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств другую Сторону. Несоблюдение требования об извещении лишает Сторону права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства.
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более шести месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора полностью или оставшейся его части. В этом случае никакая из Сторон не будет иметь право требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. Особые условия


9.1. При возникновении дополнительных требований Заказчика, согласованных в результате консультаций путем составления дополнительных соглашений, объем, и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены.
9.2. Дизайн проект также включает в себя 2 выезда на объект, для консультирования строительной бригады-исполнителя. Стоимость услуг по дополнительному сопровождению проекта и контроль за исполнением в соответствии с проектом (авторский надзор), оговариваются отдельным договором.
9.3. Чертежи и другие проектные материалы могут быть использованы Заказчиком только на данном Объекте. Проектировщик сохраняет за собой Авторское право на разработанный проект в соответствии с законодательством Украины.
9.4. Фотосъемка и киносъемка интерьеров может производиться только с разрешения Заказчика.
9.5. В рекламных материалах и публикациях ссылка на Проектировщика обязательна.

10. Прочие условия


10.1 Расторжение Договора или изменение его условий может иметь место по соглашению Сторон, заключивших настоящий Договор.
10.2 Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор может быть рассмотрен в Арбитражном суде г.Одессы.
10.3 На момент подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.
10.4 Все изменения и Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми составными частями и действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.5 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. Приложения


Приложение №1_____________ Соглашение о договорной цене.
Приложение №2_____________ Состав проектной документации.

Заказчик __________________
Исполнитель __________________



Приложение №1
к Договору №_____
от "__"_________20__г.


Соглашение о договорной цене



Согласно п.2.1. настоящего Договора договорная цена составляет:

по Первому этапу проектных работ
30% от общей стоимости.

по Второму этапу проектных работ
30% от общей стоимости.

по Третьему этапу проектных работ
40% от общей стоимости.

Общая стоимость проектных работ
______________________________



Заказчик ______________________
Исполнитель____________________



Приложение №2
к Договору №___
от "__"________20__г.


Состав проектной документации


Первый этап

• Выезд на объект, замеры фактически существующих площадей, стен и проемов на момент подписания настоящего договора.

• Выполнение чертежей фактически существующих площадей, стен и проемов, выводов электрики, канализации и отопления на момент подписания настоящего договора.

• Ознакомление с существующей документацией на объект, представленной Заказчиком.

• Согласование с Заказчиком Технического задания на разработку Проекта. Анкетирование.

• Выполнение 2-3 вариантов перепланировки объекта (по желанию Заказчика). Информация предоставляется Заказчику в виде чертежей, выполненных в программе AutoCAD в печатном виде.

• Выполнение “чистовых” (согласованных с Заказчиком) чертежей по перепланировке объекта. Пакет чертежей включает в себя следующие документы:

- Обмерочный план

- План перепланировки с расстановкой мебели и сантехнического оборудования.

- План реконструкции (демонтажа и монтажа стен, перегородок и проёмов).

Второй этап

• Выполнение следующего пакета чертежей, включающего в себя:

- План электрики.

- Расчёт освещённости.

- План потолков

- Разрезы конструктивно-сложных элементов потолка

Третий этап

- План пола

- Развертки стен помещений (где это необходимо для выполнения строительно-монтажных работ).

- План привязки сантехнического оборудования

- Аксонометрии конструкций (кухни, ванной комнаты)

- Чертежи индивидуальных изделий (авторская работа)

- Ведомость отделочных материалов

- Визуализация всех помещений. (При необходимости может быть представлено до трех вариантов декорирования одного помещении. Варианты декорирования сверх этого оплачиваются отдельно из расчета 5$ за кв. м.)

Заказчик _____________________
Исполнитель ______________________

  • 0
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


 

 

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 

НАШИ СПОНСОРЫ
Облако тэгов
Товарный знак
Популярные статьи
Календарь
«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Социальные сети
Счётчики
 
"ПРАВОТЕКА 24" © 2010-2016. Все права защищены. Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной индексируемой гиперссылки на наш сайт. Все материалы сайта предоставляются исключительно для ознакомления. Владелец сайта не несет ответственности за их практическое использование.
Главная     |     Новости     |     Справка     |     Форум     |     Контакты     |     Статистика сайта     |     Карта сайта     |     RSS 2.0